Skip links

Неустойка за нарушение сроков строительства снижена судом

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-80009/2019 иск ООО «Новелти-Инвест» к ЗАО «Трест-102» удовлетворен частично. Неустойка за нарушение сроков строительства (передачи застройщиком дольщику квартир по договорам долевого участия в строительстве) снижена Арбитражным судом с 26 млн. руб. до 5 млн. руб.
При вынесении решения Арбитражный суд учел доводы представителя ЗАО «Трест-102» адвоката Катукова А. В. о том, что действия ООО «Новелти-Инвест» (инвестор по инвестиционному договору) по одностороннему отказу от исполнения инвестиционного договора и прекращения финансирования привели к задержке строительства и нарушению сроков передачи квартир по договора долевого участия с строительстве.

Комментировать

Имя*

Сайт

Сообщение